工程设备的价格变化属于合同变更的范畴吗?

施工合同履行期间,国家颁布的法律、法规、规章和有关政策在合同工程基准日之后发生变化,且因执行相应的法律、法规、规章和政策引起工程造价发生增减变化的,合同双方当事人应当依据法律、法规、规章和有关政策的规定调整合同价款。但是,有关价格的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中,则不再予以考虑。(三)工期延误期...

工程变更是指在合同实施过程中,当合同状态改变时,为保证工程顺利实施所采取的对原合同文件的修改与补充,相应调整合同价格和工期的一种措施。所谓合同状态是指:合同条件、工作范围与合同价格、工期和施工条件三者之间相互协调、相互制约、相互依存的一种状态。工程变更的分类工程变更包括设计变更、进度计划变更、施工条件变...

1.设计变更：设计变更通常是指原始设计图纸或计划遇到一些困难或问题，需要更改以适应工程的要求。例如，假设在设计电子产品时，设计师意识到需要添加一个新的电路，以增强产品的性能，并调整原始设计以适应这个新的电路。这种变更需要更改设计图纸和生产流程，并确保产品的依然能够符合要求。2、材料变更：材料...

1、变更 变更是合同价格调整的重要原因，但工程总承包下，变更的定义与确定，与传统施工总承包有了较大变化。工程总承包作为新的工程建设组织实施方式，与传统的施工总承包具有本质的区别。其中最重要的是，传统施工总承包，设计与施工分离，施工单位任务是具体负责按图施工。而工程总承包，设计与施工融合，...

1，概念不同：合同的变更是指在合同成立以后，基于当事人的法律行为、法院或仲裁机构的裁判行为或法律规定，不改变合同主体而使合同内容发生变化的现象。工程变更指在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序，监理人根据工程需要，下达指令对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案进行的在材料、工艺、...

【答案】：答案：B 解析：属于设计变更范围的内容为：修改工艺技术，包括设备的改变；增减工程内容；改变使用功能；设计错误、遗漏；提高合理化建议；施工中产生错误；使用的材料品种的改变；工程地质勘察资料不准确而引起的修改；由天气因素导致施工时间的变化。B选项属于合同变更。

⑦业主不能及时提供施工场地,技术资料的变更;⑧以及其他非承包人原因造成的变更。如果在上述变更发生前就从组织上、技术上、经济上做好应对准备,则可将变更所发生的工程造价达到有效的控制。2 合同实施中的管理根据施工合同的特点,一般工程项目实施时间都比较长,少则几个月,多则一年甚至几年,实施的时间越长变化会...

工程变更可能涉及工程量的增减、施工方法的调整、材料设备的更换等。这些变更可能导致原有的合同价格需要进行相应的调整。二、变更收入的定义 变更收入是指在工程实施过程中，由于工程变更所带来的新增收入。这种收入并非初始合同中所约定的，而是基于合同变更或补充协议所产生的。三、工程变更与收入的关系 在...

3、业主变更：因需求变动导致的变更，由业主提起变更要求。发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按承包人提供的材料和工程设备约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等...

3、如何合理分担材料价格？依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）第9.8.2条和9.8.4条，在发包人供应材料和工程设备的情况下，应由发包人按照实际变化，将价格调整列入合同工程的工程造价内。在承包人采购材料和工程设备的情况下，发承双方应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的...